Можно ли расторгнуть договор в одностороннем порядке из-за нарушения поставщиком сроков поставки?

Одним из наиболее часто заключаемых договоров сфере предпринимательской деятельности является договор поставки. Кто-то покупает, кто-то продает – это основа рынка. Такой же прописной истиной является то, что поставщик может нарушить срок поставки.

Конечно, в таком случае покупатель будет требовать выплаты неустойки, но в рамках данной статьи нас интересует такой вопрос: «Может ли покупатель отказаться от поставки если нарушен срок поставки?»

Что говорит закон?

Пример

Давайте представим такую ситуацию:

Компания А заказала у компании Б товар, который предполагался к определенному сроку, для перепродажи другому. В договоре поставки привязки поставки к предполагаемой перепродаже не было. Компания Б не поставила вовремя товар Компании Б, естественно Компании А этот товар не нужен, а выплата компанией Б неустойки не покроет то упущенной выгоды от предполагаемой перепродажи.

В такой ситуации Компании А надо бы расторгнуть договор поставки, отказаться от поставки и потребовать от Компании Б выплаты штрафных санкций и убытков, но можно ли это сделать?

В договоре поставки нет условий о расторжении договора за нарушение срока.

Статья 523 ГК РФ устанавливает возможность расторгнуть договор в одностороннем порядке и отказаться от принятия товара. Однако, закон говорит, что прибегнуть к данной статье покупатель может в двух случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

То есть если, как в нашем, примере поставка носит единоразовый характер нельзя расторгнуть договор, ведь нет неоднократности., так что ли? Не все так просто., давайте разбираться.

Во-первых, у покупателя есть право ссылаться на п.2 450 ГК РФ – существенное нарушения договора одной стороной.

Обратите внимание!

Под существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора, то есть в нашем примере Компании А необходимо будет доказать, что данное нарушение срока компанией Б является существенным, поскольку лишает Компанию А обоснованной экономической выгоды.

Во-вторых, есть также п. 2 ст. 405, устанавливающий, что, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Однако, данные нормы являются общими по отношению к главе о Поставке, поэтому нельзя однозначно сказать, достаточно ли их, чтобы в одностороннем порядке отказаться от товара и договора.

Что говорит судебная практика?

Единой и однозначной судебной практики по данному вопросу нет, но есть дела, где суды позволяют покупателю расторгнуть договор и отказаться от поставки если поставщик допустил значительное нарушение срока.

Постановление АС Северо-кавказского округа от 4 июля 2017 г. по делу N А32-18894/2016

В данном деле суд первой инстанции первоначально отказал в удовлетворении требований покупателя и встал на сторону поставщика. Суд пришел к выводу, что у покупателя нет права на односторонне расторжение договора, так как не было неоднократности нарушения сроков поставки, а иных условий для расторжения договор не содержит. Апелляционная и Кассационная не согласились с данным выводом и отменили решение суда первой инстанции. Вышестоящие инстанции указали, что при единоразовой поставке, критерий неоднократности может быть заменен критериям значительности нарушения срока.

Постановление АС Поволжского округа от 4 июля 2017 г. по делу N А32-18894/2016

В данном деле суды всех трех инстанций встали на сторону Истца, который требовал взыскать с поставщика неосновательное обогащение, возникшее в следствие авансирования поставки, которую ответчик так и не поставил. В свою очередь встречные исковые требования ответчика о понуждении к принятию товара, суды не удовлетворили, посчитав, что договор был правомерно расторгнут из-за потери интереса покупателя к товару в виду существенного нарушения поставщиком своих обязательств.

Стоит помнить, что в России не прецедентное право, и эти два судебных акта указаны в статье как примеры того, что суд может решить спор в пользу покупателя, однако мы уверены, что в практике арбитражных судов есть и иные судебные решения с совершенно противоположным исходом.

Поэтому если вам необходимо расторгнуть договор поставки и отказаться от товара, лучше действовать под контролем опытных арбитражных юристов, обратитесь к нам за консультацией мы проанализируем вашу ситуацию.